根据《司法解释》，关于竣工日期的说法中，正确的有（ ）。

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 根据《司法解释》，关于竣工日期的说法中，正确的有（ ）。
A．建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C．建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

【◆参考答案◆】：A B D

【◆答案解析◆】：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。考点：竣工日期。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 保证的基本法律规定以下说法错误的是（）。
A．保证人与债权人可以口头形式订立保证合同
B．保证的方式有两种，一般保证和连带责任保证
C．当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任
D．一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起12个月

【◆参考答案◆】：A D

【◆答案解析◆】：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同；一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。考点：保证的基本法律规定。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（ ）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。
A．地下水
B．市政自来水
C．雨水
D．中水

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：本题考查的是施工节能的规定。考点：节水与水资源利用

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 承包人具有以下情形，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院不予支持的情况是（）
A．明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B．合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C．施工单位未按照合同约定按期完工的
D．将承包的建设工程非法转包、违法分包的

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 下列哪些单位可能是没有法人资格的其他组织（）。
A．勘察单位
B．设计单位
C．建设单位
D．监理单位

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。考点：法人在建设工程中的地位。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 下列行为中，属于招标人违法行为的有（　）
A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的
C．招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改
D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

【◆参考答案◆】：A B D

【◆答案解析◆】：依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（1）无正当理由不发出中标通知书；（2）不按照规定确定中标人；（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；（4）无正当理由不与中标人订立合同；（5）在订立合同时向中标人提出附加条件。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。
A．屋面、厕浴间使用的防水材料
B．非承重机构的钢筋及连接接头试件
C．用于防水层上保护层的商品混凝土
D．抹灰砂浆中使用的掺加剂

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水制料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ ）。
A．15％
B．20％
C．25％
D．30％

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。考点：施工单位负责人施工现场带班制度

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 以下情况不属于工期可以相应顺延的情况的是（）
A．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C．一月内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
D．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出整改意见，视为同意顺延工期。

·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品，并签订了委托购买合同。合同中约定了陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中，李某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司（ ）。
A．与李某重新签订合同
B．可对李某造成的损失提出索赔
C．自己承担经济损失
D．与李某共同承担经济损失

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。考点：受托人的义务